值得参考！食品供货合同模板

任何职业都会有要写工作总结，好记心不如烂笔头，工作的经验是需要工作总结去保存，面对工作总结的时候你还是无从着手？今天给大家带来《值得参考！食品供货合同模板》内容，希望正是你需要的。

供货方：__________________（以下简称甲方）

购买方：__________________（以下简称乙方）

经双方领导协商，签字合同如下：

一、甲方为乙方的_____________专供商，供货期限__________年________月_______日至__________年________月_______日止。合同期间甲方单独为乙方供给____________，乙方不再从其它渠道进货，如发现从其他渠道进货的问题。乙方应承担甲方的经济损失。甲方单独与乙方配送货物，如甲方违反规定乙方追究甲方经济职责并承担乙方全部损失。

二、甲方为乙方供给的商品，应贴合食品卫生要求，如有质量问题，乙方可退货，由甲方承担商品损失。

三、甲方按乙方约定的时光，数量送货，不得拖延。

四、乙方每月________号给甲方结帐。乙方不得拖欠甲方货款。

五、甲方供给乙方完善的售后服务，保证产品质量、送货时光。如甲方价格不合理，质量出现问题，服务违反乙方规定，乙方能够从其它渠道进货，并要求甲方赔偿乙方一切经济损失

六、为保证双方的诚信合作，甲方需为乙方质押必须金额的保证金，金额为________元。如因甲方的过失给乙方造成的经济损失，乙方直接可从甲方的保证金中扣除。

七、以上双方如违反者，可到当地法院起诉解决。

甲方（签章）：_______________乙方（签章）：_______________

__________年________月_______日__________年________月_______日

bijIaogao.com其他人还在看

食品采购合同

优秀的员工常常对自己的工作进行总结，搜索工作总结也是一种学习路径。哪里有工作总结范文给大家阅读？下面的内容一定能带给你奇思妙想的灵感，一起来看看《食品采购合同》这篇文章吧！

甲方：____________联系方式：____________________

乙方：____________联系方式：____________________

经甲乙双方协商后，甲方向乙方订购以下商品，经双方的协商订制本合同，明确双方的权利和义务，以便甲乙双方共同遵守；

一、品名、数量、价款

1、品名：___________________________。

2、数量、价格：订购数量_________箱，每箱单价_________元。

3、总计价款：人民币_________元。

二、乙方必须按甲方指定的食品品名、规格、数量等要求及时供货，乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。

三、乙方所供食品的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因食品本身质量问题引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。

四、乙方有义务向甲方提供甲方所需的有关食品资料，食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件及食品检测报告等。

五、交货方式、交货时间、交货地点：

由甲方提出用量计划交于乙方，乙方在接到甲方供货通知十天内，必须按计划指定的品名、数量送达甲方指定的交货地点。

六、结算方式：甲方应在乙方货到之日，验收合格后一次付清全款。

七、本合同一式_________份，由甲乙双方各持_________份，该合同经双方当事人签字盖章后生效。

甲方（签章）：________________乙方（签字）：_________________

___________年________月________日___________年________月________日

值得参考！挖掘机买卖合同模板

工作总结对工作上的我们有很大的帮助，你一定想收藏几篇高质量的工作总结吧。值得我们借鉴的工作总结是怎样的？今天给大家带来《值得参考！挖掘机买卖合同模板》内容，希望正是你需要的。

订立合同双方：

买方：_________(以下简称甲方)身份证号__________

卖方：_________(以下简称乙方)身份证号__________

第一条其产品名称________规格质量________单价________

第二条货款及费用等付款及结算办法___________

第三条交货规定

1.交货方式：______

2.交货地点：______

3.交货日期：______

4.运输费：______

第四条经济责任

1.乙方应负的经济责任

(1)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值百分之__的罚金。

(2)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

第五条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列方式处理：

1、依法向人民法院起诉。

第六条本合同自双方签章之日起生效。

第七条本合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。

订立合同人：

甲方：______(盖章)乙方：______(盖章)

地址：__________地址：________

电话：__________电话：________

值得参考！承包合同

工作总结是一种自己提升的方式，你一定想收藏几篇高质量的工作总结吧。现在这方面的东西还是你工作上的难题？小编给大家准备了《值得参考！承包合同》，希望对大家有用。

甲方：

乙方：

经村民代表大会讨论通过，通过公开招投标，甲方将村集体所有权的果园承包给乙方，具体协商事项如下：

第一条承包地块及权利：甲方将坐落在的果园承包给乙方，甲方对果园、果树享有所有权及经营指导权。果园管理、修剪出现伤亡事故与甲方无关。未经村里同意，对承包果园不得私自变更用途。如变更，甲方有权随时解除合同。

乙方对果园、果树享有经营、管理、收益权，但没有出租、转包、抵押权，果园范围以外不属于承包范围，归村集体所有。乙方不得随意砍伐树木，承包后必须把所有承包范围内的空地缺树补齐，保证承包时的果树株数，果园周边的开荒地必须栽树，对移栽、嫁接的果树，合同期满后无偿收归集体。

第二条承包期限及交款：承包期为六年，即从起至二0xx年十二月三十日止。每一年承包金为元，六年承包金一次性交清，共计交款元，签订合同时一次性交清。

第三条质押金：为保证合同的严格执行，乙方向甲方交质押金1000元，合同期满后无乱砍树木，做到对果树适时管理、补栽，经检查果树符合管理要求的将押金全额退给乙方。

第四条果园管理要求：乙方承包期内，必须逐年搞扩压改，不得为短期效益进行掠夺性生产，如遇旱灾、虫灾、火灾、修路、割道费用及损失由乙方承担。如遇政府征占、上项目、修路、国家集体、企事业征占合同就此终止，不属于甲方违约，占用时的果树评估树款及土地补偿款归村集体所有，退还剩余年的承包金，并加银行存款利息。

第五条违约责任：因合同以外情况甲方违约，甲方按乙方所剩承包期的承包金两倍付给乙方，质押金退回。乙方违约，甲方有权解除此合同并收回乙方所承包的果园，转包他人，承包金、质押金不退。

第六条此合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第七条此合同期满后在同等条件下，乙方有优先承包权。

第八条本合同自签字之日起生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

好范文推荐 涂料供货合同

工作总结也是工作能力的体现，抒写自己的总结是对自己工作的反馈。工作总结需要注定哪些点？看完这篇《好范文推荐 涂料供货合同》对你的工作一定有帮助！

买方：(以下简称甲方)卖方：(以下简称乙方)

甲乙双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》，通过友好协商达成如下条款共同遵照执行：

一、买卖标的：甲方向乙方购买三棵树涂料股份有限公司生产的合格产品，用于德润朗悦湾项目，产品清单祥见附件。

二、买卖价款：

经甲乙双方对价格协商，确认本合同总预算金额约为：人民币元。大写：元。(合同总价款以实际发货数量乘以单价为准)合同执行过程中若有产品型号及数量增加，经双方书面同意确认后，增加部分按实际增加金额结算。

三、价款支付方式：(分批次发货、分批次付款)

1、合同签订后____日内甲方需支付乙方方作为订金，甲方支付订金后，应及时向乙方发出书面《发货通知》，《发货通知》应包括货物规格、型号、数量及颜色要求。乙方收到订金后，应向甲方开具相关收据。

2、乙方在接到《发货通知》后，____日内将货物运抵到甲方指定收货地点或物流，并通知甲方验收，甲方须在接到货物入库通知后对货物数量、规格、型号进行书面确认，如甲方在货到____日入内未确认，视为甲方已确认收货。甲方确认后即视为乙方已按本次《发货通知》的约定提供货物，甲方在收货____日内需及时支付该次《发货通知》所产生的材料款，包含前期所支付的诚意金，付款金额为{(材料单价发货数量)-订金｝。

3、

第二次及以后发货，甲方需交付乙方部分订金，订金金额由甲乙双方协商。订金收取后，必须开具相关收据。货物到场验收后，甲方在收货____日内按照该次《发货通知》支付乙方材料款，付款金额为{(材料单价发货数量)-订金｝。

4、货款付至乙方指定帐户：

户名：开户行：帐号：若乙方有其他收款账号，乙方应用书面授权委托书通知甲方。

四、货物交付方式：

在甲方支付合同预付款后____日历天内，乙方负责把货物交运发出，涂料由厂家发到昆明，发货费用由乙方承担。涂料到昆明，乙方通知甲方，并协助乙方将涂料送至昆明指定收货点或者指定中转物流。交付地点如有变化，甲方应通知乙方，由此而增加的费用由甲方承担。

五、违约责任：

1、若甲方未按本合同约定支付预付款、货款，自超过应付款之日起每天按本合同总金额的1%作为违约金支付给乙方。

2、甲方违反本合同约定逾期一个月未支付预付款、货款，乙方可单方解除本合同，由甲方按本合同总金额的20%赔偿给乙方。

3、若乙方不能按本合同约定发货，自超过应到货之日起每天按本合同总金额的1%作为违约金支付给甲方。

4、乙方未按本合同约定逾期一个月未到货货，甲方可单方解除本合同，并由乙方按本合同总金额的20%赔偿给乙方。

5、甲方未按本合同约定时间付款或逾期要求乙方发运货物，货物灭失风险由甲方承担;乙方未按本合同约定时间发货，货物灭失风险由乙方承担。

6、因地震、战争等不可抗力原因，造成无法履行本合同，本合同终止，双方互不负赔偿责任，但一方应及时通知对方，并提供相应证明文件。

六、产品质量、售后服务：

乙方提供的产品为甲方指定品牌的合格产品，每批次涂料均应有产品质检报告、产品合格证书等质量证明文件随货同行。乙方向甲方提供的产品及产品信息必须真实，所提供之产品的质量必须符合国家相关标准及规范。

对于乙方不进行施工的项目，仅为单独供涂料给甲方，乙方必须把相关产品施工技术参数及基材的施工要求，特别是水泥砂浆及腻子的要求向甲方说明。按照外墙涂料相关标准及要求在涂料使用年限内，若出现质量问题，乙方有义务配合甲方进行质量技术原因分析，及提供处理方案建议。

七、其它：

1、除非得到另一方的书面许可，甲、乙双方均不得将本合同的内容及本合同执行过程中获得的对方商业信息向

第三方泄露。

2、行的委托代理人，双方通过传真或邮箱的往来函件视为书面函件，传真、邮箱地址如有变更需通知对方。

八、解决合同纠纷的方式：

其他未尽事宜，双方另行以书面形式约定。因本合同产生的争议和纠纷，甲、乙双方应尽量友好协商解决，如不能协商解决争议，可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方签字、盖章后立即生效。

十、本合同包括下列附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：

____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日

值得参考！工程维修合同

优秀的员工常常对自己的工作进行总结，抒写自己的总结是对自己工作的反馈。现在这方面的东西还是你工作上的难题？看完这篇《值得参考！工程维修合同》对你的工作一定有帮助！

甲方：

负责人：

地址：

电话：

乙方：

负责人：

地址：

电话：

甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。

一、合同内容

甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：_________________。

二、选用材料

双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料：

1、聚氨酯注浆堵漏剂。

2、环氧砂浆。

3、m1500渗透性水泥密实剂。

4、遇水膨胀橡胶止水条。

5、聚氨酯密封膏。

6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。

7、其它未注明材料。

三、承包方式

甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。

四、施工期限

甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。

五、工程价格及计算方法

1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。

2、合同总金额为：________元。

六、付款结算方式

1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的`________%。

2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水：

（1）乙方免费保修后，支付合同金额的________%。

（2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。

3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水：

（1）乙方免费保修后，支付合同余下金额的________%。

（2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。

七、质量及保修

乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修________年（人为或不可抗力造成防水层破坏除外），从验收合格之日起计算。

八、甲方责任

1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度。

2、组织对工程交工验收及办理结算。

3、按时支付劳务报酬。

九、乙方责任

1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。

2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。

3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。

4、在工程竣工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。

5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。

十、现场负责人

本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力；乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。

十一、违约责任

1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金________元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。

2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。

3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。

十二、争方解决办法

在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方（印章）：

负责人（签字）：

______年______月______日

乙方（印章）：

负责人（签字）：

______年______月______日

值得参考！买卖合同精选

工作总结是一种自己提升的方式，适当的总结能提高自己的工作效率。面对工作总结的时候你还是无从着手？下面的内容一定能带给你奇思妙想的灵感，一起来看看《值得参考！买卖合同精选》这篇文章吧！

答辩人(本案第二被告)WZL针对原告Wb的起诉，提出书面答辩意见如下。 一、关于举证期限。 我(答辩人)收到原告的诉状时，没有收到原告的任何证据。在开庭时原告突然出示证据，使我无法做到充分的辨认和答辩。直到今日，法院仍然没有转给我原告的任何证据副本。原告的行为

答辩人(本案第二被告)WZL针对原告Wb的起诉，提出书面答辩意见如下。

一、关于举证期限。

我(答辩人)收到原告的诉状时，没有收到原告的任何证据。在开庭时原告突然出示证据，使我无法做到充分的辨认和答辩。直到今日，法院仍然没有转给我原告的任何证据副本。原告的行为违反了法律的规定，影响了我正常行使答辩权。我认为，法院在立案时没有要求原告必须提供证据、并按照被告的数量提供证据的副本，有程序上的过错。这一过错也影响了答辩人的诉权。

虽然依照法律规定，原告可以在开庭时递交新证据(《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条)，但是，原告递交的、在当庭请求质证的不是法律规定的“新证据”，而是在起诉书中应该附录的证据。因此，我认为，要求我仓促质证，是不公平的。

我认为，在开庭时原告递交证据，法院完全可以依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，以原告逾期举证为由，不接受原告的证据、不进行质证。现在我也知道我有权利拒绝进行质证。但是，因为我的法律知识很欠缺，接受了质证。这是很遗憾的。当然，在这种情况下，我的质证和答辩质量，受到了严重的影响。

现在，按照公平的原则，我请求：

(一)、请求法庭依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十条的规定，责令原告将提交给法庭的全部证据(复本)同时递交给答辩人一份。

(二)、按照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条，给予举证期30日。

(三)、请求在答辩期内允许答辩人补充证据。

(四)、在答辩期内，如果答辩人(本案被告)认为需要提起反诉，请求法庭考虑反诉请求。

二、协议有效。

答辩人(本案第二被告)认为，答辩人和第一被告(Wy)之间在20xx年4月3日签订的《房屋买卖协议》(以下简称协议)是一个合法有效的合同。

(一)、合同是否有效，应该依照《中华人民共和国合同法》进行判断。

合同法第五十二条规定了五种合同无效的情形。本协议没有上述的情形，因此是一个有效的协议(合同)。这里需要特别强调指出：法律规定的第五项是“违反法律、行政法规的强制性规定”。这个规定排除了部门规章和其他低阶位规范性文件的规定。

(二)、从一般的民事行为来看，行为是否有效，由《中华人民共和国民法通则》规定。

民法通则第五十八条规定了七种无效民事行为。本协议不属于这些无效行为，因此，本协议是一个合法的民事行为。

所以，答辩人认为，合同是合法的合同、是合法的民事行为，应该受到法律的保护。

原告诉请“确认二被告签订的房屋买卖合同无效”，但在原告的诉状中提到“国务院的相关法规”，没有具体所指。答辩人认为，这也说明根本就没有这样的规定。所以，原告的诉求没有任何法律依据。

答辩人请求人民法院依法驳回原告的全部诉讼请求，并承担本案的诉讼费。

三、对原告逾期递交第000000号房产证的意见。

(一)、房产证的填发日期是20xx年6月19日。也就是说，这个房产证可以证明，从20xx年6月19日起，原告取得了协议房屋的产权。这正说明，原告在20xx年6月19日之前没有产权证明。

(二)、既然原告提交的房产证已经证明了20xx年6月19日之前原告没有产权证明，就应该作出结论，原告对协议的合法性没有诉权。

(三)、通俗的解释。

购买二手房过户以后，购买人会拿到一个新的房产证。显然，这时购买人以新的房产证主张：“这个房子从古来就是自己的”，并且要求出卖人退款，不会得到法律的支持。假如购买人提出这样的请求，社会公众会认为购买人的精神是不正常的。

现在本案的情况是类似的。原告没有证据证明协议签订时，对房屋具有所有权;原告自己的证据证明，后来，也就是在20xx年6月19日，才取得了一个所谓的房产证，想以此证明其以前也是房屋所有权人，这不是很可笑的吗?

我希望法庭对违反常识的请求依法驳回。

在这里我郑重告知原告和第一被告：对以欺骗的方式获取00000号房产证的行为，我们必将采取必要的法律措施予以纠正。

四、原告应该知道第一被告和第二被告签订协议、履行协议的事实。

原告诉称：“WZL是在明知被告Wy没有房产证且未经实际产权人同意的情况下”购买该处房屋的。但是，原告对这个事实，没有举出任何证据给予证明。无法说明答辩人是怎样“明知”的。

相反，原告和第一被告(Wy)是父子关系。从原告递交的《民事起诉状》中也可以看出，原告和第一被告(Wy)的`居住地是相同的，都是“北京市××区HLG三区5 号楼2 门402号”。若说第一被告“未经实际产权人同意”，从常识上看，是不可能的。另外，房屋交付长达四年，接近五年，长期在一起居住的原告对第一被告(Wy)的行为没有任何察觉，也是不可能的。原告在这么长的时间内，特别是在交付房屋这个重大的事实发生时，从未作出任何反对的表示，对答辩人也从没有主张过任何权利，这就说明原告的诉称，是无稽之谈。

在第一次开庭中，审判员曾经询问Wb在哪里居住、在哪里工作、哪一年结的婚，等等。我认为，审判员是从公正、公平的角度出发，探求原告是否是否存在“应该知道”的事实。

众所周知，法律上的“应该知道”，是一种推定的“知道”。因为，很常见的一种情况就是，一方当事人没有证据却坚称对法律事实“不知道”，以此来推卸自己应该承担的法律责任。法律上规定了“知道”。这个“知道”是一种主观上的表示。这种“知道”是自己承认的，属于法律上的“自认”。所说的“应该知道”、或者是“不应该知道”，是社会公众的判断。如果是社会公众按照正常的思维认为，当事人应该知道，尽管当事人断然自称“不知道”，那么法律仍然以其“应该知道”处理。这就是“推定”其“知道”。在这种情况下，法官代表的是社会公众的判断力。设置“推定的知道”，目的就是为了制裁 “瞪着眼睛说瞎话”、“揣着明白装糊涂”的人。所以，法官在这种情况下是社会公众判断力的代表，是公众良心的代表。